建设工程教育网
二级造价工程师

下载app
首页 > 二级造价工程师 > 复习指导 > 复习资料

二级造价师基础知识备考:建设工程施工合同

最燃备考季

【建议收藏】各省份2020年二级造价考试消息汇总!持续更新~

2020年二级造价工程师考试时间因受疫情影响很多还未确定,考生们可以继续利用上半年的时间进行备考了,在这个最燃备考季,小编为大家提供一些二级造价工程师考试的备考知识点,有不懂的地方可以参考哦。

1、工程施工合同的内容

包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

2、发包人的权利和义务(四点)

(1)发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

(2)因施工方的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工方应当承担违约责任。

(3)因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人损失和实际费用。

(4)建设工程竣工后,发包人应当及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款。未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

3、承包人的权利和义务

(1)隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

(2)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

(3)发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

(4)发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

最燃备考季,让自己充实起来~如果您不想自己学习二级造价师考试,可以让老师带着学哦,各种班次任性选,无论您是江苏、四川,还是江西、北京、内蒙古、河南的考生,都有对应地区的课程,其他地区考生可以选择北京的课程~点我了解课程详情!

小编推荐:

【四川考生】2020年二级造价工程师课程抢先购

【江苏考生】开通2020年二级造价工程师课程啦,速购!

【新增政策】造价企业、造价工程师管理办法中新增二级造价工程师相关规定

2023年二级造价各省进入备考阶段,网校总结多年成功辅导经验,从学员实际需求出发,结合各地二级造价师考试命题规律、重点、难点,融入先进的教学理念,运用全新个性化地区专享班次,学习刻不容缓!加入我们,为你的二造考试保驾护航。2023年二级造价工程师精品课程>>点我抱走

打开APP看资讯 更多更快更新鲜 >>
学习资料包免费领取

学习计划攻略考试政策

模拟题备考精华

一键查看
加入组织一起备考

关注造价公众号
了解更多行业信息

扫码进入小程序
每日刷题打卡

前往建设工程教育网APP查看 体验更佳!
取消 前往
下载APP
已加入购物车