07建设工程合同管理考试模拟试卷(四)
![](http://www.jianshe99.com/upload/resources/image/2024/08/23/595524.png)
一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.在下列经济法律关系主体中。( )是法人。
A.公司经理
B.施工企业
C.公司董事长
D.施工队
2.建设工程专利合同法律关系的客体是指( )。
A.物
B.智力成果
C.行为
D.财
3.代理是代理人在代理权限内,以( )的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A.代理人
B.被代理人
C.第三人
D.自己
4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人,这种代理是( )代理。
A.委托 B.法定 C.指定 D.再
5.下列关于保证的说法不正确的是( )。
A.保证法律关系至少必须有三方参加,即保证人、债务人和债权人
B.保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人
C.保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证
D.当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任
6.依据有关“建筑工程一切险”的规定,下列描述中正确的是( )。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程,而不包括公共工程
B.投保人和被保险人是保险合同的当事人
C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程,保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D.保险合同的有效期至工程保修期满为止
7.要约人要撤销要约,撤销要约通知应在( )到达对方。
A.要约到达对方之前
B.对方发出承诺之前
C.对方承诺到达要约人之前
D.对方承诺生效之后
8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺,该承诺( )。
A.有效
B.无效
C.要约人未表示不接受有效
D.要约人虽表示接受也无效
9.在下列各种合同中,一般情况下( )的合同有效。
A.限制民事行为能力人订立,未由法定代理人追认
B.无代理权人订立,被代理人未作表示
C.法定代表人越权订立,相对人不知道其超越权限
D.无处分权人处分他人财产订立,未经权利人追认
10.可撤销的合同在撤销前,属于( )合同。
A.有效
B.无效
C.既未成立也未生效
D.虽未成立但已生效
11.合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同( )。
A.无效 B.变更 C.有效 D.终止
12.一个买卖合同约定执行政府指导价格,2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元,合同规定2005年3月1日交货,但是在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元,若卖方延迟至2005年4月1日才交付货物,而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元,则买方应按照每千克( )元向卖方付款。
A.1200 B.1100 C.1000 D.900
13.合同生效后,当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的,最后应当采用( )确定。
A.补充协议 B.合同有关条款
C.交易习惯 D.在不动产所在地履行
14.施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使( )。
A.同时履行抗辩权 B.代位权
C.撤销权 D.不安抗辩权
15.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可( )。
A.按合同约定违约金要求对方赔偿
B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金
D.请求法院增加超过违约金部分损失
16.下列关于合同争议解决方式之一的仲裁的说法不正确的是( )。
A.这种争议解决方式必须是自愿的,因此必须有仲裁协议
B.仲裁实行一裁终局原则
C.仲裁机构是独立的组织,相互之间无隶属关系
D.仲裁员必须由仲裁委员会指定
17.仲裁应当( )进行。
A.不开庭
B.开庭但不一定公开
C.公开开庭
D.书面审理,当事人不出庭
18.招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为6家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时,应当( )。
A.仅允许排名前5名的投标人参加投标
B.改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量
C.由排名第七的递补,维持6家投标人
D.重新进行资格预审
19.在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当( )。
A.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可
B.以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
C.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可
D.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
20.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由( )决定中标人。
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.建设行政主管部门
21.监理招标的特点不包括( )。
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价与监理单位能力居于同等重要地位
C.报价在选择中居于次要地位
D.邀请投标人较少
22.施工招标资格预审的主要内容包括( )。
A.计划实施进度是否满足要求
B.企业拥有施工机具的多少
C.施工组织设计是否全面
D.拟投人满足施工要求的人员数量
23.《建设工程委托监理合同示范文本》是由3部分组成,不包括( )。
A.工程建设委托监理合同
B.建设工程委托监理合同标准条件
C.建设工程委托监理合同专用条件
D.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
24.监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价,是指工程监理的( )酬金额。
A.正常工作 B.附加工作
C.额外工作 D.所有工作
25.监理合同在履行过程中,由于非监理方的原因导致双方在"212程建设监理合同“中写明的日期未能完成预定的全部监理业务,则监理责任期应理解为( )。
A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间
B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
26.按照《建设工程委托监理合同》规定,执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。
A.向其他人泄露委托人申明的秘密
B.从承包方获取提前工期奖金
C.帮助承包人完善施工组织设计
D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
27.设计合同中,判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。
A.从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止
B.从设计人接到发包人支付的定金之日起,至交付全部设计文件之日止
C.从订立合同之日起,至完成全部变更设计文件之日止
D.从设计人接到发包人支付的定金之日起,至完成全部变更设计文件之日止
28.设计合同履行过程中,( )属于设计人的责任。
A.确定设计参数的取值
B.组织对设计成果的鉴定
C.办理设计成果的报批手续
D.为现场的设计人员提供必要的工作条件
29.依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中提法不正确的是( )。
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议
D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意
30.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为,从( )的日历天数计算。
A.合同签字日起按投标文件中承诺
B.合同签字日起按招标文件中要求
C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D.合同约定的开工日起按招标文件中要求
31.以下文件均成为施工合同文件的组成部分,但从文件的解释顺序来看,( )是错的。
A.合同协议书、中标通知书
B.施工合同通用条件、施工合同专用条件
C.标准及有关技术文件、图纸
D.投标书、工程量清单
32.按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有( )。
A.保证施工噪音符合环保规定
B.提供进度统计报表
C.开通专用条款约定的施工场地内的交通干道
D.做好施工现场地下管线的保护
33.施工合同示范文本通用条款规定,施工中,发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程,但随后又发现材料有质量问题,此时应由( )。
A.发包人追加合同价款,相应顺延工期
B.发包人追加合同价款,工期不予顺延
C.承包人承担发生的费用,相应顺延工期
D.承包人承担发生的费用,工期不予顺延
34.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行,检查检验合格时,影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( )。
A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担
B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担
C.追加合同价款由承包商承担,工期给予顺延 .
D.工期不予顺延,但追加合同价款由业主给予补偿
35.在工程施工中,经工程师认可合格已经覆盖的工程,工程师重新检验不合格,由此发生的费用应当由( )承担。
A.发包人 B.工程师 C.承包人 D.监理单位
36.监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后,由于( )而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。
A.两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工
B.承包人在同一空间不同高程上同时作业,为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工
C.等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工
D.为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹
37.施工中如果出现工期顺延的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,( )。
A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师
D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
38.关于施工合同设计变更管理的正确说法是( )。
A.施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类
B.施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更
C.承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议,可以无须经工程师的同意
D.施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前向承包人发出变更申请
39.依据施工合同示范文本规定,投料试车工作应在工程竣工( )。
A.验收后由发包人负责
B.验收前由发包人负责
C.验收后由工程师负责
D.验收前由工程师负责
40.工程施工完毕,经验收检验后确认达到竣工标准,应以( )日确认为承包人的竣工日。
A.承包人自检合格
B.承包人递交竣工验收报告
C.竣工检验开始
D.竣工检验完毕,有关各方在竣工检验报告签字
41.根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》,建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为( )。
A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏,为3年
C.供热与供冷系统,为1个采暖期、供冷期
D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为1年
42.合同履行过程中,发生发货数量与实际验收数量不符时不正确的是( )。
A.有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了允许的合理磅差和尾差界限
B.交付货物的数量在合理的尾差和磅差内,。由双方退补
C.交付货物的数量在合理的尾差和磅差内,双方互不退补
D.超过界限范围时,按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量
43.订购80m.木材的合同,在合同约定的时间交付了60m.木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知,但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复,则对这20m.木材而言,( )。
A.供货方不应再继续发运
B.供货方发运后,采购方有权拒收
C.供货方发运后,采购方应接收并及时支付合同约定的货款
D.供货方发运后,采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款
44.FIDIC合同条件规定,合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。
A.颁发工程移交证书
B.颁发解除缺陷责任证书
C.承包商提交给业主的“结清单”生效
D.工程移交证书注明的竣工
45.FIDIC{施工合同条件》为了合理地分担风险责任,定义( )为“基准日”。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。
A.投标截止日期前第28天
B.投标截止日
C.定标日
D.工程师发布开工令日
46.按FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包商。
A.颁发工程移交证书
B.签发结清单
C.颁发解除缺陷责任证书
D.签发最终支付证书
47.业主对分包合同的管理主要表现在( )。
A.对施工现场的协调管理
B.对分包工程的支付管理
C.对分包工程的批准
D.行使对分包商的自主选择权
48.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。承包商( )。
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理,先行支付后再向业主索要
C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告
49.施工合同约定,风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风,按照安全施工管理规定的要求,停212 5天,为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于( )。
A.工程变更索赔
B.工程加速索赔
C.合同被迫终止索赔
D.合同中默示的索赔
50.承包人在索赔事件发生后的( )天内向工程师递交索赔意向通知。
A.14 B.28 C.7 D.56
二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
51.合同法律关系由( )等要素构成。
A.主体 B.客体 C.行为
D.事件 E.内容
52.可以通过合同约定的担保方式包括( )。
A.保证 B.抵押 C.质押
D.留置 E.定金
53.“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。
A.外力引起的电气装备
B.地震导致施工建筑物
C.台风摧毁施工现场内的临时工程
D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物
E.气温变化造成精密仪表
54.经过公证后,具有强制执行效力的文书是( )。
A.追偿债款的债权文书
B.遗嘱文书
C.施工合同文书
D.保险合同文书
E.追偿物品的债权文书 ,
55.可撤销的建设工程施工合同应当由( )撤销。
A.建设行政主管部门
B.人民法院
C.仲裁机构
D.工商行政管理部门
E.监理单位
56.合同生效后,当事人对履行方式约定不明确的,可以按照( )确定履行方式。
A.协议补充
B.按照有利于债务人的方式履行
C.按照交易习惯确定
D.按照有利于债权人的方式履行
E.按照有利于实现合同目的的方式履行
57.在合同履行中,应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有( )情形之一时,可以行使抗辩权。
A.未按合同约定办理保险
B.经营状况严重恶化
C.为逃避债务转移财产、抽逃资金
D.合同履行的准备不充分
E.丧失商业信誉
58.合同当事人承担违约责任的形式有( )。
A.支付违约金
B.支付赔偿金
C.返回财产
D.追缴财产
E.继续履行
59.在违约责任的承担中,损失赔偿额应当( )。
A.相当于因违约造成的损失
B.不包括合同履行后可获得的利益
C.包括合同履行后可获得的利益
D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失
E.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失
60.公开招标过程中,招标阶段的主要工作内容包括( )。
A.办理招标备案
B.编制招标有关文件
C.发布招标公告
D.发售招标文件
E.组织现场考察
61.采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括( )。
A.以评标价最低的标书为最优
B.以投标报价最低的标书为最优
C.技术建议带来的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价
D.中标后按投标价格签订合同价
E.中标后按评标价格签订合同价
62.在施工招标中,进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。
A.施工内容的专业要求
B.施工现场条件
C.投标人的财务能力
D.对工程总投资的影响
E.投标人的所在地
63.根据《建设工程委托监理合同》的规定,( )是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
64.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失,计算监理单位赔偿费的原是( )。
A.按工程实际受到的损害计算
B.按委托人认为所受到的损害计算
C.按实际损害计算一定比例的赔偿金
D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
65.订立设计合同后,由于发生( )原因可以延长设计合同期限。
A.增加委托设计的范围
B.设计的技术参数取值偏低修改设计
C.设计文件未能通过审批修改设计
D.勘察资料不准确导致设计返工
E.发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行
66.勘察合同中,发包人违约承担的责任主要有( )。
A.付给勘察人停、窝工费
B.工期按实际延误的工日顺延
C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
D.合同履行期间,勘察人完成的工作量在30%时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费
E.完成的工作量超过60%时,则应向勘察人支付预算额80%的勘察费
67.设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,( )。
A.负责设计变更
B.负责设计交底
C.参加隐蔽工程验收
D.参与施工组织
E.参加工程竣工验收
68.《建设工程施工合同范本》由( )组成。
A.协议书
B.中标通知书
C.通用条款
D.工程量清单
E.专用条款
69.组成施工合同的文件包括( )等。
A.招标公告
B.协议书
C.中标通知书
D.图纸
E.工程量清单
70.工程建设施工合同履行过程中,发包人应完成的工作内容包括( )。
A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
B.提供和维护非夜间施工使用的照明
C.开通施工场地与城乡公共道路的通道
D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
E.确定水准点与坐标控制点并进行现场交验
71.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应做的工作包括( )。
A.向承包人发出必须提前竣工的指令
B.与承包人协商并签订提前竣工协议
C.负责修改施工进度计划
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验项目
72.《施工合同文本》规定,对于在施工中发生不可抗力,( )发生的费用由承包人承担。
A.工程本身的损害
B.发包人人员伤亡
C.造成承包人设备、机械的损坏及停工
D.所需清理修复工作
E.承包人人员伤亡
73.下列关于质量保修责任的说法正确的是( )。
A.属于保修范围、内容的项目,承包人应在接到发包人的保修通知起7天内派人保修
B.发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当24小时内到达事故现场抢修
C.发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
D.涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取相应的安全防范措施
E.质量保修完成后,由发包人组织验收
74.大批量采购水泥的供货合同,在交货检验的条款内应当约定( )等内容。
A.质量应达到的标准
B.抽样检查的抽样方法
C.结算方式及期限
D.提出质量异议的时间
E.水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准
75.FIDIC施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。
A.规范
B.图纸
C.资料表
D.投标保函
E.中标函
76.在FIDIC合同条件中,对于颁发工程移交证书的程序,下列提法正确的有( )。
A.工程达到基本竣工要求后,承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书
B.工程师接到申请后的28天内,如认为已满足竣工条件,即可颁发证书
C.如工程师认为没有达到竣工条件,则指出还应完成哪些工作
D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后,需再次提出申请
E.工程接收证书中不包括确认工程达到竣工的具体日期
77.依据FIDIC~施工合同条件》规定,工程师的职权范围包括( )。
A.修改进度计划
B.控制使用暂列金额
C.批准工程分包并审查分包商资质
D.发布变更指令
E.审查承包商索赔要求
78.依据FIDIC{土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定,下列说法中正确的有( )。
A.承包商应对分包合同进行协调管理
B.承包商代表有权直接向分包商发布指示
C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力
D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示
E.无论何种原因造成的损失,分包商都只能向承包商提出索赔要求
79.工程师审查承包人的索赔时,承包人提出的( )等证明材料可以作为合理的依据。
A.中标意向书
B.经工程师认可的施工进度计划
C.工程师发布的各种书面指令
D.招标时的标前会议记录
E.各类财务凭证
80.依据FIDIC{施工合同条件》规定,对于承包商提出的索赔,可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。
A.对竣工检验的干扰
B.不可抗力造成的损失
C.延误移交施工现场
D.业主提前占用工程
E.非承包商原因检验导致施工延误
参考答案及详解
一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.B
解题要点:P4 2.法人。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。故个人、分公司、施工队等均不属于法人。
2.B
解题要点:P5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。智力成果包括知识产权、技术秘密,以及在特定情况下的公知技术,如专利权、计算机软件等。
3.B
解题要点:P6(一)代理的概念和特征。代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
4.A
解题要点:P7 1.委托代理。委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人。
5.B
解题要点:P8~P9二、担保方式。(一)保证。1.保证的概念和方式。保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少必须有三方参加,即保证人、被保证人(债务人)和债权人。保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。在具体合同中,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。故说法不正确的为B.
6.C
解题要点:P14~P15(一)建筑工程一切险。
7.B
解题要点:P27(一)要约。3.要约的撤回和撤销。要约撤销,是指要约在发生法律效力之后,要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
8.C
解题要点:P28 3.迟到的承诺。(2)非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情况能够及时到达要约人,但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况,除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺,否则承诺有效。答案为C.
9.C
解题要点:P32~P33(四)效力待定的合同。有些合同的效力较为复杂,不能直接判断是否生效,而与合同的一些后续行为有关。这类合同即为效力待定的合同。以上4种合同均为效力 待定的合同,但因其后续行为不同,只有C有效,其他均无效。(具体无效情况参见教材P32~P33)
lO.A
解题要点:P35三、可变更或可撤销的合同。(一)可变更或可撤销的合同的概念与种类。可变更或可撤销的合同不同于无效合同,当事人提出请求是合同被变更、被撤销的前提,人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同。
11.C
解题要点:P36五、当事人合并或分立后对合同效力的影响。在现实的市场经济活动中,经常由于资产的优化或重组而产生法人的合并或分立,但不应影响合同的效力。
12.D
解题要点:P37合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格,也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。但是逾期交付标的物的,遇价格上涨时按照原价格执行。卖方逾期交货,遇政府指导价上涨,仍按照原价格每千克1000元扣除违约金后付款,即每千克900元。
13.D
解题要点:P37(—)合同履行的原则。1.全面履行的原则。(3)履行地点不明确的,交付不动产的,在不动产所在地履行。
14.D
解题要点:P38(三)合同履行中的抗辩权。3.先履行抗辩权。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行(行使不安抗辩权):(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。发包人支付预付款属于应当先履行合同的行为,可根据不安抗辩权中止履行
15.D
解题要点:P45(四)支付违约金。约定违约金低于造成损失的,当事人可以请求法院或仲裁机构增加超过违约金部分损失。
16.D
解题要点:P47—、仲裁。(一)仲裁的原则。
1.自愿原则。当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当贯彻双方自愿原则,达成仲裁协议。故A 正确。2.仲裁依法独立进行原则。仲裁机构是独立的组织,相互之间也无隶属关系。故C正确。3.一裁终局原则。故B t确。P48 4仲裁庭的组成。当事人如果约定由3名仲裁员组成仲裁庭,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定;当事人如果约定由1名仲裁员组成仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。故D不正确。答案为D.
17.B
解题要点:P48(五)开庭和裁决。仲裁应当开庭进行。当事人协议公开的,可以公开进行,但涉及国家秘密的除外。
18.C
解题要点:P57(2)资格预审程序。4)资格预审的条件。
19.D
解题要点:。P59(2)评标工作程序。1)初评。商务标中出现细微偏差时,可由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。修正错误的原则是:投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。
20.A
解题要点:P60 3.定标。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定中标人。本题招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会,故由招标人亲自决定中标人。
21.B
解题要点:P68(一)监理招标的特点。1.招标宗旨是对监理单位能力的选择。2.报价在选择中居于次要地位。3.邀请投标人较少。故选项B不是监理招标的特点,答案为B.
22.B
解题要点:P72~P73例3—2施工招标的资格预审内容体现在资格预审表中,大型工业项目的资格预审表主要包括9方面内容(详细参见教材),其中包括企业的施工机械设备情况。
23.D
解题要点:P79二、建设工程委托监理合同示范文本。《建设工程委托监理合同示范文本》由“工程建设委托监理合同”、“建设工程委托监理合同标准条件”、“建设工程委托监理合同专用条件”组成。
24.A
解题要点:P83(二)监理人权利。(1)完成监理任务后获得酬金的权利。监理人不仅可获得竞成合同内规定的正常监理任务酬金,如果合同履行过程中因主、客观条件的变化,完成附加工作和额外工作后,也有权按照专用条件中约定的计算方法,得到额外工作的酬金。故合同中或中标通知书中写明的委托人接受的合同价是指工程监理的正常工作酬金额。
25.C
解题要点:P85二、合同有效期。尽管双方签订《建设工程委托监理合同》中注明“本合同自X年X月X日开始实施,至X年X月X日完成”,但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间,并不一定就是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期。不是用约定的日历天数为准,而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定,监理合同的有效期为双方签订合同后,工程准备工作开始,到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理收到监理报酬尾款,监理合同才终止。
26.C
解题要点:P86(二)监理人义务。(具体参见教材P86)
27.B
解题要点:P95二、设计合同履行管理。(一)合同的生效与设计期限。合同生效以设计人接到发包人支付的定金之日为标志,设计期限以交付全部设计文件之日为标志。
28.A
解题要点:P96(二)发包人的责任。P97(三)设计人的责任。(详细参见教材)组织对设计成果的鉴定、办理设计成果的报批手续、为现场的设计人员提供必要的工作条件均属于发包人的责任,故本题答案为A.
29.B
解题要点:P99(五)设计工作内容的变更。
30.C
解题要点:P106一、工期和合同价格。(一)工期。在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人,工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数,不一定是招标文件要求的天数。因此,我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为从合同约定的开工日期起按投标文件中承诺的天数。
31.B
解题要点:P108(二)对合同文件中矛盾或歧义的解释。通用条款规定,合同文件原则上应能够互相解释、互相说明,但当合同文件中出现含糊不清或不一致时,各文件的序号就是合同的优先解释顺序。(各文件序号参见教材P107(一)合同文件的组成)对专用条款的解释优先予通用条款。
32.C
解题要点:P108~P109四、发包人和承包人的工作。(一)发包人的义务。
33.A
解题要点:P114发包人供应材料设备。发包人供应的材料设备进人施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责检查试验,费用由发包人负责。但检查试验通过后,仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题时,发包人应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延由此延误的工期。
34.A
解题要点:P114~P115(——)施工过程中的检查和返工。工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行,其后果责任由检验结果的质量是否合格来区分合同责任。检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担;除此之外,影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。
35.C
解题要点:P115~P116(二)重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
36.B
解题要点:Pll6(三)暂停施工。1.工程师指示的暂停施工。“承包人在同一空间不同高程上同时作业,为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工”属于承包人的原因,故不予赔偿。
37.D
解题要点:P117(四)工期延误。2.工期顺延的确认程序。
38.A
解题要点:P118五、设计变更管理。施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类。A正确。(二)设计变更程序。1.发包人要求的设计变更。施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。(而不是变更申请)D错误。2.承包人要求的设计变更。施工中承包人不得因施工方便而要求对原工程设计进行变更。B错误。承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,则须经工程师的同意。C错误。
39.A
解题要点:P123(——)竣工后的试车。投料试车属于竣工验收后的带负荷试车,不属于承包的工作范围,一般情况下承包人不参与此项试车。试车组织和试车工作由发包人负责。因此答案为A.
40.B
解题要点:P124(三)竣工时间的确定。
41.A
解题要点:P125三、工程保修。(二)质量保修期。国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定了在正常使用条件下的最低保修期限:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
42.B
解题要点:P129~P130(2)交货数量的允许增减范围。有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限(选项A正确),交付货物的数量在尾差和磅差内,不按多交或少交对待,双方互不退补(选项B错误,选项C正确)。超过界限范围时,按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量(选项D正确)。故答案为B.
43.D
解题要点:P132(二)供货方的违约责任。本题属于供货方逾期交货。发生逾期交货事件后,供货方还应在发货前与采购方就发货的有关事宜进行协商。采购方仍需要时,可继续发货照数补齐,并承担逾期交货责任;如果采购方认为已不再需要,有权在接到发货协商通知后的
15天内,通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。本题属于此情况,采购方在合同约定期限内对发货通知未给予任何答复,供货方应继续发货,采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款。
44.C
解题要点:P144 4.合同有效期。自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止,施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。
45.A
解题要点:P148三、风险责任的划分。FIDIC<<施工合同条件》为了合理地分担风险责任,定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。
46.C
解题要点:P157 4.保留金。(3)保留金的返还。2)保修期满颁发履约证书(解除缺陷责任证书)后将剩余的保留金返还。
47.C
解题要点:P170二、分包合同的履行管理。(一)分包合同的管理关系。1.业主对分包合同的管理。
48.C
解题要点:P171(四)分包合同的索赔管理。1.应由业主承担责任的索赔事件。分包商向承包商提出索赔要求后,承包商应首先分析事件的起因和影响,并依据两个合同判明责任。如果人为分包商的索赔要求合理,且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件,要及时按照主合同规定的索赔程序,以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。本题属于(1)应由业主承担风险的事件。
49.D
解题要点:P174~P175合同中默示的索赔,即承包人的该项索赔要求,虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述,但可以根据该合同的某些条款的含义,推论出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效益,有权得到相应的经济补偿。关于工程变更索赔、工程加速索赔、合同被迫终止索赔的概念均不符合该题目的条件要求(概念参见P175),故答案应为D.
50.B
解题要点:P176一、承包人的索赔。(一)承包人提出索赔要求。1.发出索赔意向通知。索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。转
二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
51.A、B、E
解题要点:P3(一)合同法律关系的概念。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容3个要素。
52.A、B、C、E
解题要点:P8二、担保方式。《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。Pll(四)留置。留置,是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。由于留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权。
53.A、B、C
解题要点:P14(一)建筑工程一切险。3.责任范围,4.除外责任。
54.A、E
解题要点:P19三、合同公证与鉴证的区别。(二)合同公证与鉴证的区别。2.合同公证与鉴证的效力不同。对于追偿债款、物品的债权文书,经过公证后,该文书还有强制执行的效力。
55.B、C
解题要点:P35(一)可变更或可撤销合同的概念和种类。如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议,只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。
56.A、C、E
解题要点:P37(——)合同履行的原则。合同履行的原则。合同有明确约定的,应当依约定履行;合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的,可以协议补充。不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的,若属于履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。
57.B、C、E
解题要点:P38(三)合同履行中的抗辩权。3.先履行抗辩权。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行(行使不安抗辩权):(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;(3)丧失商业信誉;(4)有丧失或者可能丧失履行债能力的其他情形。B、C、E均属于以上情形。
58.A、B、E
解题要点:P44三、承担违约责任的方式。(一)继续履行;(二)采取补救措施;(三)赔偿损失;(四)支付违约金;(五)定金罚则。返还财产与追缴财产是无效合同的法律后果(P34)。
59.A、C、D
解题要点:P45(三)赔偿损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,给对方造成损失的,应当赔偿对方的损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。
60.C、D、E
解题要点:P56(二)招标阶段的主要工作内容。该阶段从发布招标广告开始,到投标截止日期为止的时间。该阶段工作的主要工作内容有:1.发布招标公告;2.资格预审;3.发售招标文件;4.现场考察;5.解答投标人的质疑。A“办理招标备案”和B“编制招标有关文件”属于招标准备阶段主要工作。
6l.A、D
解题要点:P60评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础,将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值,根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定的金额,最终构成评标价格。因此评标价既不是投标价也不是中标价,只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法,评标价最低的投标书为最优。但签订合同时,仍以报价作为中标的合同价。
62.A、B、D
解题要点:P71~P72二、招标准备工作。(一)合同数量的划分。应主要考虑以下因素:1.施工内容的专业要求;2.施工现场条件;3.对工程总投资的影响;4.其他因素影响。
63.B、C、E
解题要点:P83(二)监理人权利。2.监理人执行监理业务可以行使的权利。(2)实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为:对承包商报的工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本要求,自主进行审批和向承包商提出建议;征得委托人同意,发布开工令、停工令、复工令;对工程上使用的材料和施工质量进行检验;对施工进度进行检查、监督,未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工地上使用,施工单位不得进行下一道工序的施工;工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定;在工程承包合同方定的工程范围内,工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认,委托人不支付工程款,不进行竣工验收。故B、C、E正确。A“选择施工总承包人的确认权与否决权”为委托人权利。D“设计变更的审批权”,监理人如果发现工程设计需要变更,应当报告委托人要求设计单位更改,并向委托人提出书面报告,而监理人无设计变更的审批权。
64.C、E
解题要点:P86四、违约责任。(一)违约赔偿。合同履行过程中,由于当事人一方的过错,造成合同不能履行或者不能完全履行,由有过错的一方承担违约责任;如属双方的过错,根据实际情况,由双方分别承担各自的违约责任。(2)因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)。故本题答案为C、E.
65.A、D、E
解题要点:P95二、设计合同履行管理。(一)合同的生效与设计期限。2.设计期限。设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准,除了合同约定的交付设计文件的时间外,还可能包括由于非设计人应承担责任和风险的原因,经过双方补充协议确定应顺延的时间之和,如设计过程中发生影响设计进展的不可抗力事件;非设计人原因的设计变更;发报人应承担责任的事件对设计进度的干扰等。本题A、D、E属于上述情况,故可以延长设计合同期限。B、C属于设计人原因,不能延长设计合同期限。
66.A、B、C、D
解题要点:P95(五)违约责任。1.发包人的违约责任。(1)由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人应承担的责任包括:①付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算;②工期按实际延误的工日顺延;③补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。选项ABC正确。(2)合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。因此选项D正确,选项E错误。
67.A、B、C、E
解题要点:P97~P98(三)设计人的责任。4.配合施工的义务。(1)设计交底。(2)解决施工中出现的设计问题,如完成设计变更或解决与设计有关的技术问题等。(3)工程验收。包括重要部位的隐蔽工程验收、试车验收和竣工验收。
68.A、C、E
解题要点:P102(二)建设工程施工合同范本。1.施工合同范本的组成。作为推荐使用的《建设工程施工合同范本》由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》3部分组成,并附有3个附件。
69.B、C、D、E
解题要点:P107(一)合同文件的组成。在协议书和通用条款中规定,对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。订立合同时已形成的文件包括:(1)施工合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)施工合同专用条款;(5)施工合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。合同履行过程中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件,将其视为协议书的组成部分。
70.A、C、E
解题要点:P108~P109四、发包人和承包人的工作。(一)发包人的义务。具体参见教材P108~P109.本题B、D属于承包人义务。
71.B、D
解题要点:P117~P118(五)发包人要求提前竣工。施工中如果发包人出于某种考虑希望工程能提前竣工,应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议,作为合同文件的组成部分。承包人按照协议修订进度计划和制定相应的措施,工程师同意后执行。发包方为赶工提供必要的方便条件。
72.C、E
解题要点:P121(三)不可抗力事件的合同责任。(具体参见教材P121)。其中(1)工程本身的损害由发包人承担;(2)承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责;(3)承包人设备、机械的损坏及停工损失,由承包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。故本题答案为c、E.
73A、C、D、E
解题要点:P125(三、)质量保修责任。(1)属于保修范围、内容的项目,承包入应在接到发包人的保修通知起7天内派人保修;选项A正确;(2)发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修;选项B的24小时错误,选项C正确;(3)涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取相应的安全防范措施;选项D正确;(4)质量保修完成后,由发包人组织验收;选项E正确。
74.A、B、C、D .
解题要点:P128一、材料采购合同的主要内容。(具体参见教材P128)其中(2)质量要求的技术标准;(7)验收标准、方法及提出异议的期限;(9)结算方式及期限为本题的答案。
75.A、B、C、E
解题要点:P142二、施工合同中的部分重要概念。
76.A、B、C.
解题要点:P160(一)竣工检验和移交工程。颁发工程接收证书。工程通过竣工检验达到了
合同规定的“基本竣工”要求后,承包商在他认为可以完成移交工作前14天以书面形式向工程师申请颁发接收证书。工程师接到承包商申请后的28天内,如果认为已满足竣工条件,即可颁。发工程接收证书;若不满意,则应书面通知承包商,指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。工程接收证书中包括确认工程达到竣工的具体日期。
77.B、D、E
解题要点:P150(一)施工进度管理。工程师可以审查承包商提交的施工进度计划,但无权修改,可以指示承包商进行修改。因此选项A不正确。P145 6.包含在合同价格之内的暂列金额。某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项,尽管这笔款额计人在合同价格内,但其使用却归工程师控制。因此选项B正确。P170(一)分包合同的管理关系。2.工程师对分包合同的管理。工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系,对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。只是依据主合同对分包工作酗容及分包商的资质进行审查,行使确认权与否决权。因此选项c的前半句不正确,后半句正确。P154 2.变更程序。颁发工程接收证书前的任何时间,工程师可以通过发布变更指示或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。因此选项D正确。P176(——)工程师审核索赔报告。3.对索赔报告的审查。因此,工程师有权审查承包商的索赔要求。选项E正确。本题答案为B、D、E.
78.A、B、E
解题要点:P170(一)分包合同的管理关系。2.工程师对分包合同的管理。工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系,对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。只是依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查,行使确认权与否决权。为了准确地区分合同责任,工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商。分包合同内明确规定,分包商接到工程师的指示后不能立即执行,需得到承包商同意才可实施(选项D错误)。业主对分包合同的管理主要表现在对分包工程的批准(选项C错误)。3.承包商对分包合同的管理。承包商需委派代表对分包商的施工进行监督、管理和协调,承担如同主合同履行过程中工程师的职责(选项A正确)。承包商的管理工作主要通过发布一系列指示来实现(选项B正确)。P171(四)分包合同的索赔管理。分包合同履行过程中,当分包商认为自己的合法权益受到损害,不论事件起因于业主或工程师的责任,还是承包商应承担的义务,他都只能向承包商提出索赔要求,并保持影响事件发生后的现场同期记录(选项E正确)。
79.B、C、E
解题要点:P182四、工程师对索赔的审查。(一)审查索赔证据。承包人可以提供的证据包括12种。(详细参见教材P182)
80.A、C、E
解题要点:P184 FIDIC{施工合同条件}中,按照引起承包商损失事件原因不同,对承包商索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况,分别做出了相应的规定。其中选项A的“对竣工检验的干扰”可同时索赔工期、费用和利润;选项B的“不可抗力事件造成的损失”可同时索赔工期与费用,但不能索赔利润;选项c的“延误移交施工现场”可同时索赔工期、费用和利润;选项D的“业主提前占用工程”可索赔费用与利润,但不能索赔工期;选项E的“非承包人原因检验导致施工的延误”可同时索赔工期、费用和利润。故答案为A、C、E.(详细各条款参见教材P184表)
![公众号](https://www.jianshe99.com/upload/resources/image/2023/12/05/589379.jpg)