2011年监理工程师《合同管理》冲刺题(15)
![](http://www.jianshe99.com/upload/resources/image/2024/08/23/595524.png)
1.依照施工合同示范文本通用条款的规定,( )属于发包人应当完成的工作。
A.办理施工许可证
B.提供工程进度计划
C.确定坐标控制点
D.做好施工现场地下管线的保护工作
E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
【答案】ACE
【解析】施工合同中发包人的工作。
2.依照施工合同示范文本通用条款的规定,施工中发生不可抗力事件后,由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。
A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担
B.承包人的人员伤亡损失,由发包人承担
C.发包人的人员伤亡损失,由承包人承担
D.工程所需清理、修复费用,由发包人承担
E.延误的工期相应顺延。
【答案】ADE
【解析】合同约定工期内发生的不可抗力事件的合同责任。
3.按照《施工合同文本》规定,在施工中由于( )造成工期延误,经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。
A.承包人未能及时调配施工机械
B.发生不可抗力
C.雨季天数增多
D.工程量变化和设计变更
E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停要累计超过8小时
【答案】BDE
【解析】工期可以顺延的条件。
4.下列关于竣工验收说法正确的是( )。
A.工程验收是合同履行中一个重要工作阶段,工程未经竣工验收或者竣工验收未通过的,发包人不得使用
B.发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任
C.竣工验收是指整体工程的竣工验收
D.对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后14天,组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组
E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,共验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可
【答案】ABE
【解析】工程竣工验收的程序。
C工程验收一般可分为分项工程竣工验收和整体工程竣工验收两大类,在FIDIC合现条件中,还可以分区段验收
D发包人收到竣工验收报告后28天组织验收
5.依照施工合同示范文本通用条款的规定,如果施工任务没有在合同约定的期限内完成,则迟延履行合同期间发生的风险事件,( )。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险,承包人获得工期顺延时,发包人应办理保险的延续
D.如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能弥补损失,由发包人和承包人平均分担
【答案】ACD
【解析】迟延履行合同期间发生的不可抗力事件的合同责任。
迟延履行合同期间发生的不可抗力事件的合同责任处理:
迟延履行合同后发生的不可抗力,不能免除迟延履行方的责任
保险
发包人办理的工程险,工期顺延时由发包人办理延续手续
承包人原因延期的,承包人应自费办理保险延续手续
保险公司赔偿不能全部弥补的损失部分,由合同约定的责任方承担赔偿义务
6.依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后,竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。
A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见,
B.需要修改施工缺陷的部分,承包人应当修改并承担修改费用
C.需要修改因设计原因造成的缺陷,承包人修改后费用由发包人承担
D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验,视为竣工检验报告未被认可
E.检验后14天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可
【答案】ABCE
【解析】竣工验收后的管理。D发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验,视为竣工验收报告已被认可。
7.依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付,承包人有权( )。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.直接委托拍卖公司拍卖该工程
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
【答案】BDE
【解析】竣工阶段发包人的违约责任。承包人可以与发包人协议将工程折价,也可以由承包人申请法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或拍卖的价款优先。
8.依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,则发包人应( )。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验
【答案】CD
【解析】发包人要求提前竣工。
发包人要求提前竣工,双方签订提前竣工协议,协议包括以下内容:
提前竣工时间
发包人为赶工应提供的方便条件
承包人的赶工措施
提前竣工所需追加合同价款
9.建设行政主管机关对建设活动实施的监督包括( )
A.对招标申请报送材料进行审查
B.对投标申请报送材料进行审查
C.对中标结果和合同的备案审查
D.竣工验收程序和监理报告的备案审查
E.竣工的工程资料备案
【答案】ACDE
【解析】建设行政主管机关的监督活动。只对招标材料审查,对投标材料不审查
10.在下列( )情况下,工程师可以暂停施工。
A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工
B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰
C.施工作为方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全
D.发包人订购的设备已运抵施工现场
E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护
【答案】ABCE
【解析】工程师指示暂停施工的情况。D是正常的活动,无须暂停施工
工程师指示的暂停施工的情形
外部条件的变化
发包人应承担责任的原因
协调管理的原因
承包人的原因
建设工程教育网整理
![公众号](https://www.jianshe99.com/upload/resources/image/2023/12/05/589379.jpg)