2020年浙江二级造价工程师《建设工程造价管理》

考试题目及答案解析

一、单项选择题（以下各题的备选答案中都只有一个是最符合题意的，请将其选出，并在答题纸上将对应题号的 相应字母涂黑。每小题1分，共50分。

1.《建设工程质量管理条例》对建设单位、施工单位、工程监理单位的质量责任和义务，以及工程质量保修期限的规定，下列说法正确的是（　）。

A.建设单位应当将工程发包给具有相应技术实力和管理水平的单位

B.施工单位按照工程设计图纸和施工技术标准施工时发现设计文件和图纸有差错，可以直接修改工程设计图 纸

C.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准和建设工程承包合同，代表设计单位对施工质量实施 监理

D.在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为:基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年 限，屋面防水工程为5年，供热系统为2个采暖期，给排水管道为2年

【参考答案】D

【答案解析】本题考查的是建设单位、施工单位、工程监理单位的质量责任和义务。选项A错误，建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。选项B错误，发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。选项C错误，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理。

2.下列关于工程造价咨询企业业务承接和法律责任的说法，正确的是（　）。

A.张某在申请工程造价咨询企业资质时，提供虚假劳动合同被受理机关查实，张某在3年内不得再次申请工程造价咨询企业资质

B.甲工程造价咨询企业刚取得乙级工程造价咨询企业资质证书，与某建设单位签订了1.8亿元人民币的工程造价咨询业务

C.外省某工程造价咨询企业来我省承接工程造价咨询业务，不需要我省建设行政主管部门备案

D.乙工程造价咨询企业为了拓展业务，可接受2个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务

【参考答案】B

【答案解析】本题考查的是工程造价咨询企业业务承接和法律责任。选项A错误，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。选项C错误，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。选项D错误，不可以同时接受两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务。

3.《政府采购法》所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使财政性质资金采购依法制定的集 中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，当在采购活动开始前获得（　）采购监督管理部门的批准。

A.省级发展改革委员会

B.设区的市、自治州以上人民政府

C.设区的市、自治州以上发展改革委员会

D.市级发展改革委员会

【参考答案】B

【答案解析】本题考查的是政府采购方式。因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。

4《招标投标法规定》，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，依法必须进行招标的项目，自投标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（　）日。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

【参考答案】C

【答案解析】本题考查的是投标。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

5.合同权利义务终止又称为合同的终止或合同的消灭，是指因某种原因而引起的合同权利义务关系，在客观上不复存在。合同的权利义务终止后，当事人应当遵循（　）原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密义务。

A.全面履行

B.局部履行

C.解释说明

D.诚实信用

【参考答案】D

【答案解析】本题考查的是合同权利义务终止。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

6.合同争议是指合同当事人之间对合同履行状况和合同违约责任承担等问题所产生的意见分歧，错误的是（　）。

A.和解与调解是解决合同争议的常用和有效方式

B.调解有民间调解、仲裁机构调解和法庭调解三种

C.发生争议的合同当事人双方可以同时选择仲裁和诉讼2种方式解决其合同争议

D.合同争议的当事人不愿和解、调解的，合同当事人可以选择诉讼方式解决合同.争议

【参考答案】C

【答案解析】本题考查的是合同争议解决。选项Ｃ错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。

7.对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（　）。

A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议

C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案

【参考答案】A

【答案解析】本题考查的是两阶段招标。对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标：第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。如招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出。

8.据《施工合同法律解释二》的相关规定，错误的是（　）。

A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民 法院不予准许

D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证资任 的当事人释明

【参考答案】B

【答案解析】本题考查的是《施工合同法律解释二》相关规定。选项B错误，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

9.合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起一年年限内如不行使，该权利将被消灭，这个有效时限是（　）年。债权人领取提存物的权利被消灭后，提存物扣除提取费用后的所有权归（　）。

A.2、国家

B.2、慈善机构

C.5、国家

D.5、债权人

【参考答案】C

【答案解析】本题考查的是标的物提存。债权人领取提存物的权利期限为5年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家。

12.当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（　）以上或其他主要指标需变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

【参考答案】B

【答案解析】本题考查的是工程设计。如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。

13.三同时是指主体工程与环保措施工程要（　）。

A.同时设计、同时施工、同时验收

B.同时审批、同时施工、同时验收

C.同时设计、同时施工、同时投入运行

D.同时施工、同时验收、同时投入运行

【参考答案】C

【答案解析】本题考查的是工程项目管理内容。在项目实施阶段，必须做到“三同时”，即主体工程与环保措施工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

15.①设计概算②中标价③施工图预算④结算价⑤合同价，最终形成建设工程的实际造价，形成顺序为（　）。

A.①→②→③→④→⑤

B.②→③→①→④→⑤

C.②→①→③→⑤→④

D.①→③→②→⑤→④

【参考答案】D

【答案解析】本题考查的是工程建设各阶段工程造价的控制。形成顺序为：设计概算→施工图预算→中标价→合同价→结算价。

17.属于安全文明施工费的是（　）。

A.临时宿舍的搭设、维修、拆除费用

B.竣工验收前，对已完成工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用.

C.施工需要的各种脚手架搭设的拆除费用

D.夜间施工时所发生的照明设备摊销费用

【参考答案】A

【答案解析】本题考查的是安全文明施工费的组成。安全文明施工费是指在工程项目施工期间，施工单位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等发生的措施项目费用。包括：（1）环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。（4）临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。

18.进口汽车，其离岸价为6万美元，国际运费为0.8万元，运输保险费为0.2万美元。关税税率为22%，消费税税率为9%，附加费费率为10%，1美元=7人民币，车辆购置税为（　）元人民币。

A.5.91

B. 6.57

C. 8.45

D. 10.78

【参考答案】B

【答案解析】本题考查的是进口设备原价的构成及计算。进口车辆购置税=（关税完税价格+关税+消费税）×车辆购置附加税率。进口设备到岸价（CIF)=离岸价（FOB)+国际运费+运输保险费=（6+0.8+0.2）×7=49（万元）。关税=到岸价格（CIF)×进口关税税率=49×22%=10.78（万元）。应纳消费税税额=[（到岸价格（CIF)+关税）/（1-消费税税率）]×消费税税率=[49+10.78）/（1-9%）]×9%=5.9（万元）。进口车辆购置税=（49+10.78+5.9）×10%=6.568≈6.57（万元）。

注意：到岸价格（CIF)作为关税的计征基数时，通常称为关税完税价格。

21.下列费用中（　）不属于规费。

A.养老保险费

B.劳动保险费

C.失业保险费

D.医疗保险费

【参考答案】B

【答案解析】本题考查的是规费。规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定施工单位必须缴纳，应计入建筑安装工程造价的费用，包括：（1）社会保险费。包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、 生育保险费、工伤保险费。（2）住房公积金。

29.用水泥砂浆砌筑2m³砖墙（240mm×115mm×53mm）的总耗费用为1113块，已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（　）。

A.1057块、0.872m³

B.1057块、0.454m³

C.1060块、0.372m³

D.1060块、0.449m³

【参考答案】D

【答案解析】本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。

标准砖的净用量＝1113/（1＋5%）＝1060（块）

砂浆的净用量＝2-1060×0.24×0.115×0.053＝0.449（m³）

24.某工地从某处采购同一种商业混凝土，已知供应价格450元，运杂费50元，运输损耗率为2%，采购及保管费率为6%，则该商品混凝土的材料单价为（　）元。

A.510

B.530

C.540

D.540.6

【参考答案】D

【答案解析】本题考查的是材料单价。材料单价=[（材料原价+运杂费）x（1+运输损耗率）]x（1+采购及保管费费率）=（450+50）（1+2%）（1+6%）=540.6（元）。

27.已知某施工机械价为100万元，时间价值系数1.2，残值率为3%，机械耐用总台班5000台班，则该机械台班折旧费为（　）。

A.240

B.194

C.233

D.200

【参考答案】C

【答案解析】本题考查的是施工机械台班单价的组成。台班折旧费=施工机械的预算价格×（1-残值率）/耐用总台班。

28.某建设材料本身的价值或生产价格并不高，但是所需的运输费用却很高，该类建材的价格信息体现了工程造价 信息的（　）的特点。

A.区域性

B.专业性

C.动态性

D.季节性

【参考答案】A

【答案解析】本题考查的是工程计价信息的特点。区域性是指建筑材料大多重量大、体积大、产地远离消费地点，因而运输量大，费用也较高。尤其不少建筑材料本身的价值或生产价格并不高，但所需要的运输费用却很高，这部在客观上要求尽可能就近使用建筑材料。因此这类建筑信息的交换和流通往往限制在一定的区域内。

30.不属于工程计价信息管理需要遵循的基本原则是（　）。

A.稳定性原则

B.高效处理原则

C.标准化原则

D.定量化原则

【参考答案】A

【答案解析】本题考查的是工程计价信息管理的基本原则。为了达到工程计价信息动态管理的目的，在工程计价信息管理中应遵循以下基本原则：标准化原则、有效性原则、定量化原则、时效性原则、高效处理原则。

33.施工图预算编制完成后，需要认真进行全面、系统的审查。施工图预算审查的主要内容不包括（　）。

A.审查材料代用是否合理

B.审查设备、材料的预算价格

C.审查工程量

D.审查预算单价的套用

【参考答案】A

【答案解析】本题考查的是施工图预算审查的内容。施工图预算的审查工作应从工程量计算、预算定额套用、设备材料预算价格取定等是否正确，各项费用标准是否符合现行规定，采用的标准规范是否合理，施工组织设计及施工方案是否合理等几方面进行。

34.某新建项目，建设期3年，分年度贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款900万元，第三年贷款500万元，年利率6%，则编制该项目投资估算时，建设期利息为（　）万元。

A.120

B. 192

C.210

D. 246

【参考答案】B

【答案解析】本题考查的是建设期利息。第一年贷款利息＝600/2×6%＝18（万元），第二年贷款利息＝（600＋18＋900/2）×6%＝64.08（万元），第三年贷款利息＝（600＋18＋900＋64.08＋500/2）×6%＝109.9（万元）。建设期利息总和为：18+64.08+109.9=191.98≈192（万元）。

40.根据《建设工程施工合同（示范文本〉》通用合同条件规定，组成合同的各项文件应相互解释，下列选项中具有最优先解释权的是（　）。

A.通用合同条款

B.中标通知书

C.投标函及其附录

D.技术标准和要求

【参考答案】B

【答案解析】本题考查的是合同文件的优先顺序。通用合同条款规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书;（9）其他合同文件。

41.关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（　）。

A.招标人有权自行决定是否采用标底，最高投标限价

B.采用标底的，招标人有权决定是否在招标文件中公开

C.采用最高投标限价的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可规定最低投标限价

D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税

【参考答案】D

【答案解析】本题考查的是最高投标限价的编制。选项A错误，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价。选项B错误，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。选项C错误，如招标人设有最高投标限价，应当在招标文件中明确最髙投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。

42.劳务询价相比在劳务市场招募零散劳动力，承包人选择成建制公司具有（　）特点。

A.价格低，管理强度低

B.价格低，管理强度高

C.价格高，管理强度低

D.价格高，管理强度高

【参考答案】C

【答案解析】本题考查的是生产要素询价。劳务询价主要有两种情况：一种是成建制的劳务公旬，相当于劳务分包，一般费用较高，但素质较可靠，工效较高，承包商的管理工作较轻。

43.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013的有关规定，下列说法错误的是（　）。

A.招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，招标人对编制的招标工程量清单的准确性和完整性负责，投标人依据招标工程量清单进行投标报价

B.010101003001，其中003为分项工程项目名称顺序码

C.以“t”为单位，应保留2位小数，第3位四舍五入

D.以“kg”为单位，应保留2位小数，第3位四舍五入

【参考答案】C

【答案解析】本题考查的是计量单位。选项C错误，以“t”为单位，应保留三位小数，第四位小数四舍五入。

44.工期-成本同步分析法，造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是（　）。

A.实际施工进度落后计划进度，实际成本开支等于计划成本

B.实际施工进度落后计划进度，实际成本开支小于计划成本

C.实际施工进度等于计划进度，实际成本开支大于计划成本

D.实际施工进度等于计划进度，实际成本开支小于计划成本

【参考答案】C

【答案解析】本题考查的是成本控制的方法。成本控制与进度控制之间有着必然的同步关系。因为成本是伴随着工程进展而发生的。如果成本与进度不对应，说明工程项目进展中出现虚盈或虚亏的不正常现象。施工成本的实际开支与计划不相符，往往是由两个因素引起的：一是在某道工序上的成本开支超出计划，二是某道工序的施工进度与计划不符。

45.对施工合同变更的估价，已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目的单价，监理工程师确定承包人提出更单价时，应按照（　）原则。

A.固定总价

B.固定单价

C.可调单价

D.成本加利润

【参考答案】D

【答案解析】本题考查的是施工合同变更的估价。变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由双方协商确定变更工作的单价。（北京及河南二造教材均无直接相关的内容）

46.某工程项目施工合同约定竣工时间为2018年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格导致总工期延误了2个月，2019年1月项目所在地政府出台了新政策，导致承包人计入总造价的增值税增加了20万元，以下说法正确的是（　）。

A.由承包人与发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人责任

B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务

C.由承包人承担，理由是承包人责任导致工期延期进而导致增值税增加

D.由发包人承担，承包人承担质量问题贵任，发包人承担政策变化责任

【参考答案】C

【答案解析】本题考查的是价格调整。因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

47.有关办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（　）。

A.已经通过竣工验收的工程，其质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

B.已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

D.己竣工未验收且未实际投入使用的工程，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定处理

【参考答案】C

【答案解析】本题考查的是质量争议工程的竣工结算。选项C错误，已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。

48.当工程项目非常庞大和复杂而需要分为几个部分的，采用的项目目标成本计划的编制方法是（　）。

A.目标利润法

B.技术进步法

C.按实计算法

D.定率估算法

【参考答案】D

【答案解析】本题考查的是成本计划。定率估算法是指当工程项目非常庞大和复杂而需要分为几个部分时采用的方法。

49.根据《建设工程质量保证金管理办法》规定，缺陷责任期一般为1年，最长不超过（　）年，由发承包双方在合同中约定。

A.2

B.3

C.5

D.10

【参考答案】A

【答案解析】本题考查的是质量保证金。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。

50.基本建设项目完工可投入使用或试运行合格后，应当在（　）个月内编报竣工财务决算，特殊情况需延长的，中、小型项目不得超过（　）个月。

A.3、2

B.2、3

C.3、6

D.2、12

【参考答案】A

【答案解析】本题考查的是竣工决算的编制。基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中、小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。

二、多项选择题

70.招标文件是指导整个招标投标工作全过程的纲领性文件。根据《标准招标文件》，下列关于施工招标文件的说法中正确的有（　）。

A.投标人须知主要包括对于项目概况的介绍和招标过程的各种具体要求

B.当采用进行资格预审的公开招标时，招标文件中应包括投标邀请书

C.招标人要求递交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法

E.招标文件应明确评标办法

【参考答案】ABE

【答案解析】本题考查的是施工招标文件。选项C错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。选项D错误，招标文件应说明评标委员会的组建方法。

71.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），因不可抗力事件导致的损失及增加的费用中，应由承包人承担的是（　）。

A.承包人在停工期间应发包人要求照管、清理和修复工程的费用

B.不可抗力引起工期延误，发包人要求赶工的，由此増加的费用

C.发包人的人员伤亡和财产的损失

D.承包人的人员伤亡和财产的损失

E.承包人施工设备的损坏

【参考答案】DE

【答案解析】本题考查的是不可抗力引起的索赔。选项A，承包人在停工期间应发包人要求照管、清理和修复工程的费用，由发包人承担。选项B，不可抗力引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的费用，由发包人承担。选项C，发包人的人员伤亡和财产的损失，由发包人承担。

72.在投标报价时，企业要根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况报价可适当高一些的工程有（　）。

A.施工条件差的工程

B.工期要求特别紧的工程

C.支付条件不理想的工程

D.专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长

E.技术含量不高且一般公司都可以做的工程

【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考查的是投标报价的策略。投标单位遇到下列情形时，其报价可高一些：施工条件差的工程（如条件艰苦、场地狭小或地处交通要道等）；专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长，声望也较高；总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标，又不便不投标的工程；特殊工程，如港口码头、地下开挖工程等；投标对手少的工程；工期要求紧的工程；支付条件不理想的工程。

73.下列文件或凭证中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（　）。

A.现场签证

B.工程施工合同文件

C.合同中约定的非强制性标准

D.未在合同中约定的工程所在地地方性法规

E.国家制定的相关法律、法规

【参考答案】ABCE

【答案解析】本题考查的是索赔的依据。提出索赔和处理索赔都要依据下列文件或凭证：（1）工程施工合同文件；（2）国家法律、法规。（3）国家、部门和地方有关的标准、规范和定额。对于非强制性标准，必须在合同中有明确规定的情况下，才能作为索赔的依据。（4）工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证。

74.承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请，支付申请包括内容有（　）。

A.累计已完成的合同价款

B.本期合计完成的合同价款

C.本期合计应扣减的金额

D.本期实际应支付的合同价款

E.预计下期将完成的合同价款

【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考查的是期中支付。承包人应在每个计量周期到期后向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请的内容包括：累计已完成的合同价款；累计已实际支付的合同价款；本周期合计完成的合同价款；本周期合计应扣减的金额；本周期实际应支付的合同价款。

75.关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（　）。

A.动力设备及生产设备等固定资产成本包括：需安装设备的采购成本，安装工程成本，设备基础支柱等建筑工程成本或砌筑锅炉及各种特殊炉的建筑工程成本，应分摊的待摊投资

B.运输设备的固定资产仅包括采购成本，不计分摊的待摊投资

C.建设单位管理费仅按建筑工程、安装工程总额作比例分摊

D.土地征用费按建筑工程造价比例分摊

E.生产工艺流程系统设计费按安装工程及设备购置费总额比例分摊

【参考答案】ABD

【答案解析】本题考查的是新增固定资产价值的确定方法。选项C错误，一般情况下建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额作比例分摊。选项E错误，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。

2023年二级造价各省进入备考阶段，网校总结多年成功辅导经验，从学员实际需求出发，结合各地二级造价师考试命题规律、重点、难点，融入先进的教学理念，运用全新个性化地区专享班次，学习刻不容缓！加入我们，为你的二造考试保驾护航。2023年二级造价工程师精品课程>>点我抱走