关于建设工程合同履行的表述中，正确的是(　)。

　　A、发包人可以随时对作业进度、质量进行检查

　　B、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建

　　C、发包人未按照约定支付价款的，承包人可直接与发包人协议将工程折价

　　D、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期，不可以要求赔偿停工、窝工等损失

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是《民法典》第三编合同主要内容。选项A错误，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查;选项C错误，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿;选项D错误，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。参见教材P37～38。