一级建造师考试项目管理：索赔的依据,现在的竞争压力这么大，同样的在一级建造师考试中，也是压力很大的，所以在备考考试的时候，一定要努力啦！为了帮助小伙们，接下来小编带大家学习一级建造师考试项目管理：索赔的依据。

　　1Z206060　建设工程索赔

　　一方受到经济损失、权利损害

　　向对方提出经济或时间补偿要求

　　正当的权利要求

　　6061　索赔的依据

　　一、索赔的分类　　

　　二、反索赔的概念

　　1.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。

　　2.一般认为，索赔是双向的。

　　三、索赔成立的条件

　　承包人向发包人索赔，应该同时具备以下三个前提条件：

　　1.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失;

　　2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;

　　3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

　　【总结】损失存在→非己原因→走程序

　　四、索赔的依据

　　主要三个方面：

　　1.合同文件

　　2.法律、法规

　　3.工程建设惯例

　　4.其他，进度计划、变更指令等。

　　五、索赔证据(真实、及时、全面、关联、有效性)　　

　　【例题·单选】(2017年)施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则(　)。

　　A.工期和费用索赔均能成立

　　B.工期和费用索赔均不能成立

　　C.工期索赔成立，费用索赔不能成立

　　D.工期索赔不能成立，费用索赔能成立

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查的是索赔的依据。施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。参见教材P322。

　　【例题·多选】(2016年)下列工程索赔证据中，属于书证的有(　)。

　　A.工程现场照片

　　B.合同协议书

　　C.质量责任鉴定

　　D.往来信件

　　E.司法判决书

　　『正确答案』BDE

　　『答案解析』本题考查的是索赔证据。书证，是指以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。参见教材P337。

　　【例题·多选】(2013年)建设工程索赔成立的前提条件有(　)。

　　A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失

　　B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

　　C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

　　D.造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围

　　E.索赔费用计算正确，并且容易分析

　　『正确答案』ABC

　　『答案解析』本题考查的是反索赔的概念和索赔成立的条件。索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。参见教材P324。

　　更多考试信息可关注【一级建造师】微信公众号~

2024年一级建造师全新课程上线，网校总结多年成功辅导经验，从学员实际需求出发，结合一级建造师考试命题规律、重点、难点，融入先进的教学理念，推出全新个性化班次，学习刻不容缓!加入我们，为你的一建考试保驾护航。课程详情>> 马上购课>>